La Legislatura  de  la Provincia de Tucumán, sanciona con
fuerza de 


                          L E Y :


   Artículo 1°.- Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  a  otorgar
anticipos de  hasta  la  suma  de  Pesos  Cinco  Millones ($
5.000.000.-) a  la  empresa adjudicataria de la Obra "Cruces
Peatonales sobre  Nivel    calles   Córdoba  y  Mendoza",  a
realizarse a  través  de  la  Secretaría  de Estado de Obras
Públicas. 
   A tal  fin,  se deberá constituir la garantía prevista en
el Artículo 26 de la  Ley N° 5854 y Artículo  13 del Decreto
Reglamentario de la misma.

   Art. 2°.- Facúltase  al  Poder  Ejecutivo, a través de la
Secretaría de  Estado  de  Obras  Públicas,  a  suscribir un
convenio con  la  contratista  que  corresponda,  que deberá
asumir el  compromiso  de no interrumpir la ejecución de las
obras públicas  contratadas,  y el cumplimiento estricto del
cronograma de  ejecución  a  pactarse.  Dicho  convenio será
parte integrante del contrato de obra.

   Art. 3°.- El  reintegro  de  los montos anticipados, será
descontado en forma proporcional, en los certificados que se
emitan. 

   Art. 4°.- Comuníquese.
   Dada en  la  Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura
de la  Provincia de Tucumán, a los veintidós días del mes de
setiembre del año dos mil catorce.